Variazioni di opere in corso di appalto: conseguenze sulla penale.
Se le variazioni delle opere sono notevoli vene meno il termine di consegna e la penale per il ritardo.
In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti.
L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.
Cass. civ. n. 9152 del 2 aprile 2019.
Email: [email protected]
Ti potrebbero anche interessare i seguenti articoli
CIVILE. Singoli Contratti. Appalto: garanzia per gravi difetti dell'opera. Cass. civ. n. 9966 del 08 maggio 2014.
In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti [...]
CIVILE. Singoli contratti. Appalto. Sussistenza del contratto e valutazione delle prestazioni effettuate. Cass. n. 9892 del 07 maggio 2014.
Appalto. Al fine di valutare la sussistenza o meno di un contratto d'appalto è necessario che il giudice valuti sufficientemente il contenuto delle fatture e delle bolle relativo alla prestazioni effettuate. Il noleggio di un rullo vibrante e l'impiego di operai per un notevole lasso di tempo non sono infatti compatibili con la tesi di una semplice fornitura del materiale bituminoso senza alcuna posa in opera. Cass. civ. n. 9892 del 07 maggio 2014.
Appalto: l'offerta economica zero e a più voci...quale valutazione?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 17 marzo 2016 n. 1090, si è pronunciato in tema di gare d'appalto in relazione all'eventuale offerta economica zero. Cosa è tenuta a fare la stazione appaltante? La stazione appaltante - affermano i Giudici di Palazzo Spada - deve: a) accertarsi che l'indicazione di un valore zero di un componente dell'offerta non impedisca la valutazione dell'offerta stessa o delle altre offerte presentate dai concorrenti, ad esempio, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio; b) sulla scorta dell'importanza della voce dell'offerta per la quale è stato indicato un valore zero, deve accertare che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell'offerta nel suo complesso.
DIRITTO CIVILE. Dichiarazioni sostitutive dei concorrenti alle gare d'appalto. Veridicità . Potere di controllo anche d'ufficio della P.A. Cass. 22 settembre 2011 n. 19364.
Dichiarazioni sostitutive dei concorrenti alle gare d'appalto. Veridicità . Potere di controllo anche d'ufficio della PA . Cass. 22 settembre 2011 n. 19364. Il potere riconosciuto al privato di autocertificare la propria situazione, è tuttavia soggetto al legittimo esercizio del potere di controllo della pubblica amministrazione che, tramite la previsione dell'art. 75 d.p.r. 554 del 1999, è legittimata ad esaminare la veridicità di una autocertificazione e quindi, come nel caso di specie, la complessiva affidabilità dell'aspirante appaltatore di un opera. Gli articoli 71 e 75 del d. p. r. 554 del 1999 individuano il fondamentale obbligo della PA di discernere tra gli aspiranti alla conclusione di un contratto di appalto anche sulla base dei loro precedenti, da accertarsi in modo effettivo e non meramente cartaceo. A ciಠconsegue che il potere di effettuare ricerche anche di ufficio, ovvero con misure dirette sui dati del casellario personali del richiedente la conclusione di un contratto, trova nella legge centralità garantita dalla previsione di normative regolamentari. FONTE del testo integrale della sentenza: www.cortedicassazione.it
Appalto pubblico di servizi e salario minimo dell'impresa subappaltatrice.
Con la sentenza in esame la Corte di Giustizia interviene in via pregiudiziale a valutare la compatibilità con il diritto comunitario di una normativa nazionale che impone, per i lavoratori impiegati da un’impresa subappaltatrice e stabiliti in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice, una retribuzione minima. [...]
Appalti sotto soglia: la posizione di "interesse legittimo" di ogni partecipante alla procedura.
L'obbligo di seguire le norme di evidenza pubblica, ivi incluse quelle concernenti l'adeguata pubblicizzazione della selezione, è regola generale, valevole anche per i per gli appalti pubblici c.d. ''sotto soglia''.
DIRITTO AMMINISTRATIVO. Appalti misti, disciplina applicabile e carattere accessorio delle prestazioni. Cons. St. 03 febbraio 2012 n. 630.
In caso di appalto per l'affidamento della realizzazione di un nuovo blocco operatorio ospedaliero la percentuale più elevata del costo dei lavori non vale a modificare l'oggetto dell'appalto, visto che nell'appalto in esame, destinato essenzialmente alla "fornitura di tutti i componenti"¦per il corretto e razionale funzionamento del blocco operatorio", come specificato nel capitolato, le prestazioni hanno un ruolo accessorio rispetto al valore delle forniture essendo strumentali alla installazione di quanto necessario per il funzionamento delle sale operatorie. (cfr. Cons. St. sez. V. 30 maggio 2007 n. 2765).
Concordato preventivo e appalti pubblici.
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA 8 aprile 2015 Effetti della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii. (c.d. concordato "in bianco") sulla disciplina degli appalti pubblici. (Determina n. 5). Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2015.
AMMINISTRATIVO. Appalti:l'a.t.i. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione che quelle di esecuzione dell'appalto.
Qualunque sia il settore dell'appalto (lavori, servizi, forniture), l'a.t.i. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione all'a.t.i. di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell'appalto e vi deve essere corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione.