Mondodiritto

Appalti pubblici: onere di iscrivere una riserva in caso di illegittima sospensione dei lavori.

In tema di appalto pubblico l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso rispetto al prezzo pattuito, a causa di una illegittima sospensione dei lavori, ha l'onere di iscrivere una riserva. Cass. 7 giugno 2016 n. 11647

L'appaltatore che pretenda un magior compenso rispetto al prezzo pattuito a causa di una illegittima sospensione dei lavori ha l'onere di iscrivere una riserva?

La Corte di Cassazione, con sentenza del 7 giugno 2016 n. 11647, ha risposto positivamente al quesito specificando che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere una riserva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a produrre un pregiudizio o gli esborsi, a causa di una illegittima sospensione dei lavori.

Quindi se la sospensione è illegittima dall'origine l'appaltatore ha l'onere di formalizzare immediatamente la riserva alla stazione appaltante.

E se la sospensione legittima in un primo momento diviene illegittima in un secondo momento?

Se la sospensione, legittima in un primo momento, diviene illegittima in un secondo momento, la riserva deve essere iscritta sul verbale di ripresa dei lavori.

IL CASO

Con atto di citazione notificato la società X evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società Y, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per l'illegittima sospensione dei lavori, in relazione al contratto stipulato tra le parti (avente ad oggetto l'elaborazione grafica per la redazione del progetto esecutivo generale di una nuova linea ad Alta Velocità (OMISSIS), lotto (OMISSIS)), disposta dalla stazione appaltante per il periodo dal 16 febbraio 1989 al 14 marzo 1991.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 39535/2003, rigettava la domanda, condannando la società attrice alle spese di lite.

Avverso la pronuncia di prime cure proponeva appello la società X, che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 418/2011, depositata il 3 febbraio 2011, con la quale il giudice di seconde cure, dopo avere ritenuto tempestiva la riserva formulata dall'impresa appaltatrice solo al momento della ripresa dei lavori, e sussistente la responsabilità della stazione appaltante per la abnorme durata della disposta sospensione, rigettava, nondimeno, la domanda di risarcimento dei danni subiti, per difetto di prova dell'effettivo pregiudizio subito.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto, quindi, ricorso la società X nei confronti della società Y, sulla base di tre motivi.

La resistente si è costituita con controricorso, contenente, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi, al quale la ricorrente principale ha replicato con controricorso ai sensi dell'art. 371 c.p.c., comma 4.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

La decisione della Corte di Cassazione.

la Corte territoriale, nell'esaminare il merito della vicenda concernente le conseguenze pregiudizievoli per la società X della sospensione disposta dalla società Y per il periodo dal 16 febbraio 1989 al 14 marzo 1991, per un verso, afferma (pp. 5-8 che:

a) nella fattispecie sottoposta al suo esame si sarebbe verificato uno "squilibrio" nel rapporto contrattuale de quo, a causa della sospensione protrattasi per oltre due anni, ossia per un tempo superiore di oltre tre volte la durata prevista in contratto per la realizzazione dell'opera;

b) che tale "indiscriminata durata della sospensione", dovuta alla stazione appaltante non poteva ricadere sulla controparte;

c) che la stessa sospensione era da reputarsi "scarsamente giustificata";

d) che la società Y si doveva "assumere la responsabilità delle conseguenze dannose prodotte dalla sua unilaterale decisione - non dipesa da fatti oggettivamente imprevisti e imprevedibili - di sospendere i lavori per un così lungo arco di tempo, che supera in concreto ogni limite di ragionevolezza";

e) che può "ragionevolmente presumersi che dalla lunga sospensione possa essere derivato alla società attrice un danno, commisurato sostanzialmente ad un aumento dei costi";

f) che "la circostanza trova, in qualche misura, conferma anche nella prova testimoniale espletata", sebbene questa non consenta "di addivenire a una qualche individuazione dell'ammontare del danno", nonchè nelle risultanze, rese "alla luce della documentazione acquisita", della disposta c.t.u.

Ne discende che, alla stregua di quanto suesposto deve inferirsi che il giudice di appello abbia ritenuto sussistente, in base agli elementi di prova acquisiti, sia la responsabilità dell'ente committente, sia la sussistenza di un danno concreto subito dall'impressa esecutrice delle opere, consistente nell'aumento dei costi del servizio prestato.

Per altro verso, tuttavia, la Corte di merito, in maniera del tutto contraddittoria ed incongrua, afferma che la società appellante non avrebbe fornito la "prova certa ed adeguata dell'entità materiale del pregiudizio sofferto" (p. 7), trascurando totalmente, al riguardo, sia le risultanze della c.t.u., che aveva quantificato il danno in Euro 180.657,55 (p.2), sia la documentazione versata in atti (e riprodotta nel ricorso), comprovante i costi affrontati dall'impresa a causa della sospensione.

In ogni caso, una volta ritenuto comprovata, sulla base di presunzioni e delle risultanze della prova per testi, l'esistenza di un concreto pregiudizio per la società X, la Corte territoriale non avrebbe dovuto escludere - come ha fatto - il ricorso alla liquidazione equitativa del danno.

In sede di liquidazione equitativa del lucro cessante, ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., ciò che necessariamente si richiede è, invero, la prova, anche presuntiva, della sua certa esistenza, in difetto della quale non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale, attenendo il giudizio equitativo solo all'entità del pregiudizio medesimo, in considerazione dell'impossibilità o della grande difficoltà di dimostrarne la misura (Cass. 9385/1996; 11968/2013).

Per tali ragioni, dunque, i motivi di ricorso suesposti andrebbero accolti.

La Corte di Cassazione, sulla scia di dominante orientamento, ha, invero, più volte avuto modo di chiarire che, in tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64, (applicabile "ratione temporis"), di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi.

Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni.

Ne consegue che, nel caso in cui la sospensione possa ritenersi illegittima sin dall'inizio, l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato. o con le altre modalità contrattualmente convenute.

Per converso, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacchè l'idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all'atto della cessazione della sospensione medesima, sia nel caso in cui quest'ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione è rimessa all'iniziativa dell'appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto (Cass. 17630/2007; 15693/2008).

Ne discende che, nell'ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poichè, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai maggiori oneri derivati all'appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori.

E tuttavia, considerata la menzionata distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell'appaltatore - una volta formulata tempestivamente la riserva - di precisare l'entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass. 3167/1981; 6911/1982; 9396/1987; 746/1997; 15485/2000; 23670/2006).

In conformità all'indirizzo interpretativo succitato, questa Corte ha, dipoi, stabilito - con specifico riferimento alla materia de qua - che l'onere della riserva trova applicazione anche per le opere eseguite dalle Società ZZ, secondo i capitolati generali approvati il 9 aprile 1909 e il 3 maggio - 14 luglio 1922, a norma dei quali deve ritenersi cogente per l'appaltatore l'onere di iscrivere la sua riserva nel termine di cinque giorni, con decorrenza dal "verificarsi del fatto o della circostanza" dai quali deriva la richiesta, da parte dell'impresa appaltatrice, di risarcimento del danno subito o di rimborso dei maggiori esborsi affrontati.

Tale termine - si è, invero, affermato - decorre dal momento in cui, nel mondo fenomenico, si verifica obiettivamente la denunciata diversità della situazione di fatto rispetto a quella programmata, a prescindere sia dai suoi ulteriori sviluppi nel prosieguo e dalla previsione della sua ripetitività, del suo permanere o venir meno, sia dall'apprezzamento da parte dell'appaltatore della potenzialità dannosa e delle conseguenze lesive dell'evento.

E ciò - si badi - anche in presenza dei cosiddetti fatti lesivi produttivi di danno continuativo, con la conseguenza che, soltanto laddove non sussistano elementi o dati sufficienti, come può accadere soprattutto per gli eventi prodotti da una serie causale di non immediata percezione, l'onere di apporre la riserva non può considerarsi attuale (Cass. 6443/2009).

Com'è evidente, la citata pronuncia, ribadisce - nella sostanza - il principio, esposto da questa Corte sul piano generale, secondo cui l'onere di iscrivere la relativa riserva si rende attuale nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi, dal momento che l'onere della riserva assolve alla funzione di consentire la tempestiva e costante evidenza di tutti i fattori che siano oggetto di contrastanti valutazioni tra le parti e perciò suscettibili di aggravare il compenso complessivo, ivi comprese le pretese di natura risarcitoria (Cass. 15013/2011).

Tali conclusioni sono state, infine, ribadite - con riferimento ad una vicenda del tutto identica a quella in esame - da una successiva pronuncia con la quale questa Corte ha affrontato la questione relativa alla tempestività della riserva proposta nella vigenza dell'art. 44 delle Condizioni Generali dei contratti di appalto (applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis), a tenore del quale le riserve, da formulare in modo specifico e con la precisazione delle richieste economiche conseguenti ad esse, devono "essere inviate per lettera raccomandata a. r. al Direttore dei Lavori per conto dell'Ente, entro quindici giorni dal momento in cui i fatti e le circostanze su cui si fondano erano conoscibili all'appaltatore", che, qualora non proponga tali riserve nei termini e con il rispetto delle condizioni di cui sopra, "decade da ogni eventuale diritto di farle valere successivamente o in altra sede" (cfr. Cass. 9244/2012).

Dall'esame dell'impugnata sentenza (p. 7) si desume, invero, che la stessa società appellante aveva indicato in sessanta giorni lavorativi il tempo di riassetto delle risorse organizzative (personale e mezzi), rimaste improduttive per tale arco temporale, confermato anche dai testi escussi, ma ritenuto, per contro, eccessivo dal consulente, che lo aveva ridotto a venti giorni (v. controricorso, p. 41).

Ad ogni buon conto, anche a voler considerare i sessanta giorni dedotti dall'impresa, è evidente che - essendo stata la sospensione disposta dalla stazione appaltante con decorrenza dal 16 febbraio 1989 - a far tempo dal 17 aprile 1989 la sospensione in questione non ha neppure prodotto ulteriori pregiudizi per la TECNIC s.p.a., sicchè la formalizzazione della riserva avvenuta quasi due anni dopo (in data 14 marzo 1991) non trova giustificazione alcuna (così anche, in relazione all'altra vicenda identica alla presente, Cass. 9244/2012).

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, le censure suesposte devono essere accolte.

L'accoglimento dei tre motivi di ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza di appello.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell'esercizio del potere di decisione nel merito di cui all'art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dalla società X.

LA MASSIMA

In tema di appalto pubblico l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso rispetto al prezzo pattuito, a causa di una illegittima sospensione dei lavori, ha l'onere di iscrivere una riserva nel momento in cui emerga la concreta idoneità del fatto a produrre un pregiudizio o gli esborsi. Pertanto se la sospensione è illegittima dall'origine l'appaltatore ha l'onere di formalizzare immediatamente la riserva alla stazione appaltante; per converso se detta, legittima in un primo momento, diviene illegittima in un secondo momento, la riserva deve essere iscritta sul verbale di ripresa dei lavori. Cass. 7 giugno 2016 n. 11647

Stampa articolo

Email: [email protected]

Ti potrebbero anche interessare i seguenti articoli

Consiglio di Stato

DIRITTO AMMINISTRATIVO. Sull'affidamento di appalti pubblici e sull'esclusione dalla gara : Cons. St. n. 9324 del 21 dicembre 2010.

E' legittimo il provvedimento con il quale la P.A. appaltante dispone l'annullamento dell'aggiudicazione, per mancanza del requisito della moralità professionale ex art. 75, lett. c), d.P.R. n. 554/1999, nei confronti di una impresa il cui rappresentante legale sia stato condannato per il reato di omicidio colposo per violazione della normativa antinfortunistica (non avendo lo stesso adottato in cantiere nessuna misura preventiva idonea ad eliminare il pericolo di infortuni) valutando la gravità del reato non già in astratto, ma con riferimento alla fattispecie ed indicando puntualmente le ragioni che hanno inciso sulla natura fiduciaria del rapporto, tenuto conto della rilevanza del precedente penale e del tipo di lavoro da eseguire.”(Consiglio Stato , sez. V, 12 aprile 2007, n. 1723)

L’art. 38 d.lg. n. 163 del 2006 dispone l’esclusione dalla gara per l’affidamento di appalti pubblici del soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. Tuttavia, il decorso di un rilevantissimo lasso temporale dal fatto oggetto di accertamento penale, il suo carattere del tutto episodico, le concrete modalità di commissione dello stesso, la sua non agevole riferibilità alla carica ricoperta, la difficile comparabilità del servizio oggetto della contestata procedura di gara con la più complessa e delicata attività di ristorazione nell’ambito della quale è stata commessa la violazione, non possono rilevare negativamente ai fini della moralità professionale del soggetto.”(Consiglio Stato , sez. VI, 08 luglio 2010 , n. 4440)

La valutazione circa la sussistenza del requisito della moralità professionale spetta alla stazione appaltante e non al concorrente” Consiglio Stato , sez. V, 06 dicembre 2007, n. 6221).

La giurisprudenza penalistica tuttavia equipara in toto l’effetto estintivo di cui all’art. 460 c.p.p. a quello di cui all’art. 445 c.p.p. (“l'art. 460 comma 5 c.p.p. - introdotto dalla novella dell'art. 37 comma 2 lett. b) l. 16 dicembre 1999 n. 479 a fini deflattivi del processo penale, e costituente una vera e propria causa di estinzione del reato modellata su quelle previste dall'art. 445 del codice di rito e dall'art. 167 c.p. - trova applicazione, trattandosi di norma da considerare di natura sostanziale, anche con riguardo a decreti divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella.”- Cassazione penale , sez. I, 14 gennaio 2005, n. 2907-)

E' illegittima l’esclusione di un concorrente per non aver dichiarato, in sede di domanda di partecipazione da una gara, le condanne relative a reati risalenti a circa 35 anni prima, giacché, attesa l’irrilevanza delle vicende coperte da depenalizzazione, per le altre risultava intervenuto formale provvedimento di estinzione, senza che a quest’ultimo proposito si possa distinguere tra estinzione dichiarata ai sensi dell’art. 445 c.p.p. ed estinzione pronunziata ex art. 460 c.p.p.”(Consiglio Stato , sez. V, 23 luglio 2009 , n. 4594)

La giurisprudenza di legittimità ha sempre costantemente ribadito che l’effetto estintivo ricollegato al mero decorrere del tempo è equiparabile alla riabilitazione( “in tema di decreto penale di condanna, il comma 5 dell'art. 460 c.p.p. - il quale, nel testo emendato dall'art. 37, comma 2, lett. b), l. n. 479/99, prevede che nel caso di condanna inflitta con decreto il reato è estinto qualora, entro i termini stabiliti, il condannato non commetta altri reati - trova applicazione, trattandosi di norma di natura sostanziale, anche con riguardo ai reati oggetto di decreti penali divenuti esecutivi prima dell'entrata in vigore della novella ed i termini per l'estinzione decorrono, anche in tale ipotesi, dalla data dell'esecutività. “- Cassazione penale , sez. V, 20 maggio 2004, n. 27988-)

E costante orientamento giurisprudenziale, infatti, quello per cui la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione, secondo il principio tempus regit actum, con conseguente irrilevanza di provvedimenti successivi che non possono in alcun caso legittimare ex post precedenti atti amministrativi. Come non è possibile validare ex post un'azione amministrativa che, al momento in cui fu adottata, si appalesava illegittima, egualmente non potrebbe discendere, un giudizio di illegittimità del medesimo fondato su una sopravvenienza. (ex multis, Consiglio Stato , sez. IV, 15 settembre 2006, n. 5381 e di recente Consiglio Stato, sez. VI, 03/09/2009, n. 5195 ).

Costante giurisprudenza penalistica ha sempre affermato, in proposito, che “l'estinzione del reato già oggetto di sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, c.p.p. (cioè la mancata commissione nel termine previsto - cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione - di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole) non opera "ipso iure", ma richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 676 c.p.p.” (Cassazione penale, sez. IV, 27/02/2002, n. 11560); più di recente, si è affermato che è illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, richiesto di declaratoria di estinzione del reato, dopo applicazione di pena patteggiata, per la decorrenza del prescritto termine, rigetti l'istanza, in quanto, pur producendosi l'effetto estintivo "ope legis", spetta a detto giudice accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti di legge, attivando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen.. (V. Corte cost., ord. 6 aprile 1998 n. 107).(Cassazione penale, sez. I, 24/11/2009, n. 49987).

_________________________

Cons. St. n. 9324 del 21 dicembre 2010.

Consiglio di Stato

AMMINISTRATIVO. Appalti:l'a.t.i. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione che quelle di esecuzione dell'appalto.

17/10/2014

Qualunque sia il settore dell'appalto (lavori, servizi, forniture), l'a.t.i. offerente deve indicare sia le quote di partecipazione all'a.t.i. di ciascun componente, sia le quote di esecuzione dell'appalto e vi deve essere corrispondenza tra quota di partecipazione e quota di esecuzione.

Consiglio di Stato

DIRITTO AMMINISTRATIVO. Appalti misti, disciplina applicabile e carattere accessorio delle prestazioni. Cons. St. 03 febbraio 2012 n. 630.

In caso di appalto per l'affidamento della realizzazione di un nuovo blocco operatorio ospedaliero la percentuale piů elevata del costo dei lavori non vale a modificare l'oggetto dell'appalto, visto che nell'appalto in esame, destinato essenzialmente alla "fornitura di tutti i componenti"¦per il corretto e razionale funzionamento del blocco operatorio"ť, come specificato nel capitolato, le prestazioni hanno un ruolo accessorio rispetto al valore delle forniture essendo strumentali alla installazione di quanto necessario per il funzionamento delle sale operatorie. (cfr. Cons. St. sez. V. 30 maggio 2007 n. 2765).

Deliberazione

Codice degli appalti: i criteri interpretativi dell'Anticorruzione.

28/01/2015

Il decreto- legge 24 giugno 2014 n. 90 avente ad oggetto “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 ha modificato l’art. 39 avente ad oggetto la semplificazione degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, gli articoli 38 e 46 del d.lgs. n. 163/2006 aventi ad oggetto i requisiti di ordine generale occorrenti per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici e i documenti e le informazioni complementari nonché la tassativitŕ delle cause di esclusione.

Consiglio di Stato

Appalti: aggiudicazione provvisoria e anomalia dell'offerta.

23/06/2015

Il procedimento di gara: nel novembre 2013 venivano aperte le buste contenenti le offerte economiche della gara a procedura aperta per l’affidamento di un servizio di ristorazione per degenti delle strutture di una Asl. La ditta X risultava aggiudicataria provvisoria del lotto 2. Nella seduta pubblica, nel marzo 2014, la ditta X veniva esclusa dalla gara sul rilievo della Commissione di gara di avere presentato una offerta anomala: nella medesima seduta veniva aggiudicato il lotto provvisoriamente alla seconda classificata, ditta Y.

Deliberazione

Concessoni e appalti: linee guida dell'Anticorruzione.

AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA 23 settembre 2015 Linee guida per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici e di servizi, ai sensi dell'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determina n. 10/2015).

Corte di Cassazione